资料承包合同范本第1篇发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》和保定市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称:府东街商居楼工程二、工程地点:下面是小编为大家整理的资料承包合同范本集锦7篇,供大家参考。
资料承包合同范本 第1篇
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》和保定市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称:府东街商居楼工程
二、工程地点:府东街中段东侧
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计571m2(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币496770元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。
第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为200天(日历天),自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前7天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
5、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;
按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1、提前的时间;
2、乙方采取的赶工措施;
3、甲方为赶工提供的条件;
4、赶工措施的经济支出和承担;
5、提前竣工收益(如果有)的分享。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;
清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;
解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);
解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;
应于 年 月 日向乙方提供所有工程设计图纸5份;
组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;
编好施工图预算;
负责编制施工组织设计或施工方案;
进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。
第四条物资供应
由承包方自行采购。
第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到:国家验收标准;
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后7日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的30%备料款,计人民币149031元;
临时设施费,按土建工程合同总造价的10%计人民币49677元,安装工程按人工费的50%计人民币45760元;
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在10日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的60%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之三的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。
2、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。
3、在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。
第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的"伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。
二、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
三、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
第七条、工程分包
1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2、乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任:
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达7日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法
建筑工程资料承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;
解决不了的,
(2)直接向人民法院起诉。
第十一条合同的生效与终止
一、本合同一式二份,合同附件二份。甲乙双方各执正本一份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;
工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。双方签字(盖章)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
资料承包合同范本 第2篇
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和“建筑安装工程承包合同条例”及有关规定的内容,结合本工程的具体实际情况,经双方合理协商后特签订本承包责任书如下:
一、由乙方工程概况
1、本工程建筑面积86319㎡,其中地下室20801㎡,地上6~15层,整体现浇框架结构,共计是三幢(包括一幢垃圾房)。
2、工程地点:温州市茶山高教园区
3、工程承包范围:温州高教园区适用房一期工程从土方开挖完成后,乙方从基础片石开始至工程竣工验收,不含内外墙砖、油漆、防水施工、二次装修外所有工序的工作内容,包括场地硬化、基坑排水、临边、周边及基坑防护等工作。
二、承包形式及内容
1、本工程以清工的形式承包(除大灯、一级与二级配电柜、高压水泵及相应水管安装外)其余的一切机械设备及工具(包括塔吊、升降机、三级配电箱及线缆、照明灯具、水泵、吊斗与床铺等)、劳动用工(包括班组内部配备二名安全员)均承保在内。
2、承包内容:
A、钢筋除原材料由甲方提供外,其余的一切均由乙方负责(气压焊Φ20以下每个接头甲方补助一元,22以上接头甲方补助2元)。焊接试件由乙方制作,由于乙方焊接原因,致使试验不合格,试验费用由乙方承担。
B、模板包工包料全由乙方负责(后浇带撑木与钢板网除外),剪力墙拉杆钢筋原材由甲方提供,其余配件及加工由乙方承担,钢管及扣件所有工地的安全、各项施工以及所有的内墙外墙全部由乙方施工,包括安全网、毛竹片等。本工程的木工班组必须选用宝业建设工地木工班组
C、砼的浇捣,甲方只提供砼和泵车输送到各楼层,泵车达不到局部人工运输浇捣各种墙体砌块砌筑,甲方只提供各种原材料,其余的均由乙方负责。多层建筑地面由乙方施工(包括土方回填后的石子冲平,砼浇捣及面层抹光)。
D、内外墙面粉刷抹灰、地坪(不包括内外墙地砖)、外墙保温施工(只包括人工工资),不包括室内外防水施工和二次装修,甲方自己提供原材料。
E、屋面及地下室顶板分项工程施工(不包括防水施工、回填土、植草砖施工)。甲方只提供原材料。
F、各种机械工具、各种小型工具乙方自理,甲方只提供现场总配电箱及二级配电箱,其余三级配电箱、设备、照明等电线电缆、均由乙方提供,各种设备操作人员均由乙方自行解决,所有操作人员必须持证上岗。
G、乙方所需用的一切材料,均由乙方自行安排场地堆放,施工场内的水平运输、垂直运输、材料清理、材料二次搬运、施工区域内的清理、楼层内所有垃圾及时清理,直至工程竣工验收交货为止等一切工作(包括所有的用工均在承包范围内),不在有点工出现。
三、承包单价
本工程清工总承包价按建筑面积每平方米226元,建筑面积暂按中标通知书面积86319㎡计算,合同金额暂定19680732元,结算总面积以浙江省20XX土建定额面积计算规则计算,多退少补其余均不得调整。乙方自负亏盈,一次性包死,不论市场价如何变化以后均不作调整。由于现金支付困难,乙方在购买材料时均应开放票转账,额度不关联,能少于合同总价的20%,乙方与第三方签订的所有合同,均与甲方无关联,由乙方负全责。
四、工程质量
本工程是温州市重点工程,根据我公司和项目部的质量目标是“争创钱江坏,确保瓯江杯”,所以基础工程与主体工程必须达到优良,达到瓯江杯每平方米奖励三元,达不到不奖不罚。乙方要思想明确精心施工,对于难度大。要求高的部位要提前探讨、研究施工方法,做到统一认识,责任落实到人来确保工程的质量。
五、安全生产、文明施工,乙方必须协调项目部一起处理
本工程是温州市重点工程,根据我公司和项目部的目标是争创省级标化工地,确保市级标化工地:
1、安全生产:乙方必须树立以安全第一为主的思想观念,对所有职工在进行场施工前,必须进行登记备案,附身份证复印件和照片两张,甲方上报当地派出所办理暂住证和工地出入证,费用乙方自负,并进行三级安全教育,特殊工种必须持上岗证,各班组长要协助项目部教育职工不得违章操作,无条件服从项目部管理人员管理,如在施工中发生安全事故,每次事故费用在20000元人民币以内,由乙方自负,超过20000元人民币,超出部分乙方承担20%,乙方必须协调项目部一起处理相关事宜。
2、文明施工:甲方安排给乙方施工人员工人宿舍50间,若人多不够住,乙方自愿承担外租住房及费用。乙方必须服从甲方对所有进场职工住宿、床位等统一安排,严禁开小灶、用电炉及宿舍内乱拉电等现象,每间宿舍内要设一名舍长,并做到清洁、整齐,乙方不得聘用50岁以上及18岁以下的工人,严禁使用三无证人员,如有工人调动,不管是进是出,都要事先向向项目部安全科申报登记,施工现场的材料、必须堆放整齐,对自己场地内的垃圾必须每天清扫,保持清洁,各班组、各职工之间要做到团结,严禁争吵、打架、对公用设备要做到各班组间协调使用。班组或工人在现场打架斗殴每发生一次,不管原因双方各罚款 元,从工程款支付中扣除,情节严重送公安机关处理。
3、安全文明施工费:乙方必须自备雨具、安全帽、安全带与劳保用品,课先由项目部代购,结算时候扣回。在有关职能部门的例行检查中,因乙方原因,被停工或处罚,损失后由乙方承担因乙方责任,导致市标化工地评审未通过,乙方承诺愿意按建筑面积每平方15元作为违约金赔偿甲方。
六、工期要求
本工程总工期723天(日历天)。乙方承担保工期为400天,施工进度安排:乙方从基础砼垫层开始至主体结构与水箱完成施工时间为220天(日历天),装饰分部完成施工时间为180天(日历天)。
乙方根据项目部的形象施工进度计划,提前准备施工中各项工作,按项目部编制每年、每月、每周的施工进度计划完成施工任务,同时必须服从项目部队施工进度计划的随时调整,如班组无故拖延,乙方延期一天罚款人民币 元,提前一天奖人民币 元。若甲方造成延误工期的,需做好记录可顺延。
七、工程款支付与结算
甲方根据乙方每月完成已验收合格的工程量总支付80%(后附各分项价格表),经有关科室签字至之财务可领取,如有缺额由乙方自行平衡。乙方要按甲方每月拨领工资进行分配,并造工资表由职工签领。剩余工程款一次性结清(包括文明施工、安全生产措施费)。如有不合格的一律返工为合格止,所发生的经济费用及工期延误均由乙方负责,同时按工程具体实际情况而定,对乙方作相应的经济处罚。
八、双方责任
1、甲方:
①组织甲、乙双方有关人员进行施工图技术交底,解决施工图存在的疑难问题,直至乙方贯通明白为止。甲方提供施工图纸及联系单三套,负责现行施工规范及技术交底,安全交底
②按生产计划及时提供施工所需材料,必须满足施工进度需要。
③配合乙方指挥施工,对施工现在的工程进度、质量进行强化管理和隐蔽工程验收。
④审核乙方完成的工程量和材料耗用量,并按月进行工程量结算。
2、乙方:
①、乙方要严格执行温州外来人口的管理规定,缴纳有关管理费用,积极组织新进厂职工至项目部登记备案,并进行三级安全教育,同时提供身份证和三张照片,由项目部统一制作工作卡(其费用由乙方负责),班组擅自接收民工后上班,如检查后发现一个则处罚乙方负责人200—1000元,并追回公物,罚款由乙方负责人承担。
②负责施工范围的场地清理工作,做到工完清楚,材料堆放整齐有序,做好落手清工作等,确保文明施工,在施工过程中出现材料、设备的无故丢失、;浪费、破坏等,按其价值以一罚五由乙方承担。
③乙方要根据项目部的施工进度计划要求,每月25日向甲方提交下月所需的材料计划报表,否则所引起的误工及工期延误均由乙方负责。
④乙方必须在施工前熟悉施工图纸及有关图集、规范、不明之处及时向甲方技术员提问直到懂为止,否则出现差错引起的返工所产生的经济损失、工期延误均由乙方自负。
⑤乙方必须做到事前、事中、事后质量三把关,自检合格后以书面形式申报给项目部(如果到时间没有申报,则每次罚款500元),由项目部安排有关人员复验,确保质量验收通过,如有不合格,必须及时返工整改至合格。
⑥乙方承包本工程和施工任务不准转包,必须安排经验丰富的工长在现场施工,甲方施工人员确定每层标高,轴线定位,乙方施工人员负责拿塔尺、弹线等配合工作。乙方必须配备有各工种的技术管理人员:总协调一人,木工一人,钢筋工一人,外架工一人,电工一人,乙方必须无条件服从甲方管理,乙方在工程开工后各管理人员到位,缺少一天罚款500元。
⑦乙方在拆除塔吊、升降机、外架等应提前15天通知项目部备案,未经甲方允许,不能拆除。
⑧乙方对下属职工的工资分配合理,接受民工时应说明工资报酬,质量要求及有关责任等,对每个职工要签订责任书(项目部可以协调),使每位职工明白自己的报酬与责任是相连的,才能确保本工程的质量、安全与进度。
九、其他
1、合同签订后乙方必须缴纳保证金30万元到项目部,如乙方在没有征得甲方同意退场、也不进场施工以及提出超出合同的要求,甲方有权力没收保证金,并进一步要求乙方赔偿损失。地下室全部完成,返还十万,结构全部封顶,返还10万,竣工预验收后全部返还。
2、乙方在承包范围外如有发生的点工,按甲方代表签证计工日(属甲方原因引起返工,停工等),中途所有的变更联系单,乙方无权拒绝施工,发生工程量的增,减均工程量,价格在 元以内,不予增加,超过 元,按承包的价格来结算。
3、乙方如不能满足甲方对进度、质量、安全等方面的要求,无法继续履行责任时,甲方有权单方解除合约,乙方承担由此造成的经济损失。
4、本协议书在执行中发生分歧时,由甲乙双方协商解决,无法达成一致时,则提请业主,监理或地方主管理部门促裁。
5、附件两份,总平面布置图一份,单项价格表一份。
本协议书自签订乙方缴纳保证金后生效,工程完工,款项结算,付清后自行失效。本协议书未尽事宜,经双方协商补签协议,本责任书一式四份,甲、乙双方各执行壹份,公司备案壹份,望双方各自遵守,并具有法律同等效力。
甲方:
乙方:
20XX年2月2日
资料承包合同范本 第3篇
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包方式:
四、承包范围:
五、合同价款:
1.所有箱体两栋楼总造价为xx元。不含税,不开票。
六、付款方式:本工程付款方式为预收定金xx元,提箱壳付xx元提明箱时付xx元,提二层板电器时付xx元。剩余完工后付清。
七、承包方向发包方承诺按合同约定进行施工,工程质量达到合格。
八、专用条款:
1.工程质量等级:本工程质量等级为
2.工期问题:甲方需要乙方提供箱体时,乙方必须配合甲方,及时提供箱体。做门板时甲方必须提前十五天通知乙方。
九、争议的解决办法
本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成的,按下列2种方式解决。
(1)提交呼和浩特市仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院起诉。
十、合同生效:合同签订日期时间
合同签订地点:
十一、本合同一式二份:甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(签字):
法定代表人(签字):
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
资料承包合同范本 第4篇
甲方:
项目部
乙方:
身份证号码:
甲方承包位于石首市明珠大道的石首一中迁址新建工程,为确保工程质量,快速、优质、安全完成工程任务,现将本工程的工程技术资料承包给乙方,经双方协商达成如下协议:
一、承包方式
甲方以包干(工程量单价计价)的方式将石首一中迁址新建工程技术资料交由乙方编制和整理。
二、承包内容
包括但不限于以下内容:
1、设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、施工资料、工程施工变更签证资料、安全资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档;
2、各部门及专业施工单位之间的技术文件、工作指令、相关资料的传递与落实、回复。
3、负责本工程所有建筑材料实验送检(主要包括钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料实验,混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关实验,钢筋的焊接实验等),整理、归档实验检测报告和材料;
4、汇总整理各专业分包单位(桩基础、预应力、水电、弱电、消防、电梯)的资料,与建设主管的各职能部门衔接、资料备案等所有事项。
三、承包价格
以该工程建筑面积(共58937.73平方米)每平方米 元计算,合同总价共¥ 元(大写:人民币 ),该费用为税后价,已包含乙方编制资料人工工资及乙方应当依法缴纳的相关税费。
四、付款方式
经双方协商一致,乙方同意甲方按工程进度分期付款如下:
1、本合同生效且基础验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的 20 %;
2、主体完工验收合格、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的50%;
3、竣工验收完成、资料同步完成经验收合格,向乙方支付资料承包款的70%;
4、竣工验收资料备案完成(包括收集各专业分包单位的资料汇总整理、备案)且所有资料进入档案馆后一个月内一次性付清乙方剩余资料费,如由于建设单位或其他各专业配套单位资料不齐全等原因无法及时备案,则甲方在竣工验收四个月内付清余款,但乙方有义务在资料备齐后完成备案归档。
五、甲方义务
1、为乙方配备脑及打印机设备、纸张、及其它办公耗材等。
2、为乙方现场资料员提供住宿。
3、乙方外出到相关单位办事或者送检材料时,为乙方提供交通方便。
六、乙方义务
1、至少配备 1名具备资质的资料员驻守工地现场办公,乙方指定 为驻地资料员。驻工地资料员应当相对稳定,未经甲方许可不得擅自更换或撤离资料员;
2、保证所有资料、半成品试验及时到位,与工程进度同步进行,不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度;
3、认真落实资料收集整理、归档的相关制度,按照本合同的约定完善资料的编制整理;
4、及时传达政府职能部门的有关指示、指令,负责与检测中心及相关管理单位的联络及相关工作;
5、负责资料的编制、整理及其他专业分包单位资料的收集、汇总整理及资料的备案工作;
6、按时参加甲方、建设方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会,并整理好会议纪要,转发给各建设参与单位。
7、配合工程建设各分包单位办理签证,及时传达管理单位对各施工单位的工作联系函及处罚指令;
8、乙方工作人员应服从甲方管理,因乙方原因发生的所有事故,由乙方承当责任,与甲方无关。
9、乙方有对工程资料进行保密的义务。
七、违约责任
1、甲方应按约定时间和数量向乙方支付资料款,如不能按约定时间付款,乙方有权要求甲方赔偿由此造成的全部损失;
2、乙方资料员不得随意擅自离开工地现场,如需离开应向甲方请假,如未请假离开,每次罚款元;
3、乙方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料(包括实验、检测等),甲方有权随时检查,如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理,每次罚款分部工程验收因资料原因不能及时验收时,每次罚款 元,且所造成的重复验收费用由乙方承担;
4、如乙方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为,一经发现,甲方有权给予经济处罚。实际每项少做或少送一次样品实验,按实验室单项试验费双倍扣回并处以元/次的罚款,并视问题的严重程度保留追究乙方责任的权力;
5、乙方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于乙方资料不准确、及时、完整,影响甲方工程进度或者工程验收,甲方有权要求乙方支付 万元违约金,若该违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失,乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。
八、合同变更和终止
1、除出现本合同约定解除的情形外,未经双方协商一致,任何一方均不得擅自变更或者解除本合同;
2、乙方应当及时整改甲方在监督管理过程中提出的整改要求,若乙方未在甲方要求的合理期限内有效整改,甲方有权单方解除本协议。
3、工程竣工验收、资料备案完善,付清工程资料费用后,本合同书自动终止。
九、不可抗力
因不可预见、不可避免、不可克服的事由致本协议任何一方不能全面、适当履行本协议的,该方在履行合理通知义务后,可依法主张免责。
十、争议解决
本合同未尽事宜由双方协商解决,协商不成,任何一方均有权向工程所在地法院提起诉讼。
十一、 其它
本工程施工过程中,甲方有权保留对乙方工作情况的监督;鉴于乙方只承包了本工程的工程资料,在不违背本合同的约定及甲方提出的正当要求条件下,乙方有权选择自己的作息时间,甲方不得干涉。
十二、 合同生效
本协议一式两份,甲,乙双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
资料承包合同范本 第5篇
甲方:
乙方:
为认真贯彻落实党的十六大和十六三中全会精神及市局经济工作会议精神,促进我公司社会、经济效益的同步发展,实现企业利润化,确保20xx年经济目标的完成,经甲、乙双方共同商讨,特订立承包责任书,以资共同遵守。
一、承包期限:
20xx年一月一日至20xx年十二月三十一日止。
二、乙方主要经济指标:
(见附表)
三、乙方的工作目标:
1.争创“四个一流”:一流的企业、一流的管理、一流的服务,一流的业绩。
2.加强安全管理,做到安全行车、优质文明服务,及时上缴各项费用、标的,确保全年经济指标的完成。
3.抓好分公司内部的管理工作,强化基础管理,限度地降低可控成本,建立、健全分公司各种管理台帐。
4.抓好办公场所及停车场地的管理工作,进一步加强现场管理,争创文明单位。
四、乙方的内部管理:
1.乙方在确定20xx年承包指标后,要做好生产任务的组织和经济指标分解、落实工作,确保经济指标的完成和超额完成。
2.加强普法教育工作,遵守国家政策、法令、财经纪律和公司的各项规章制度,严格各项开支标准,保证完成公司下达的各项工作任务,综合治理目标达100%。
3.计划生育率应达100%,晚婚率100%(包括男职工),晚育率100%,无计划外生育。
4.加强安全教育、安全生产管理,减少一般事故,确保无责任上报事故,杜绝重特大事故的发生,文明礼貌服务,避免与乘客发生纠纷。
5. 强化完善用工制度和分配制度,管理科学,并按照按劳分配的原则做好企业内部的二次分配,以充分调动职工的工作积极性。
五、甲方的义务
1.公司相关职能部门要对乙方的安全、生产等各项工作进行监督、指导,着重做好服务工作,真正做到服务一线。
2.对乙方的经济技术指标和管理目标的完成情况参照有关规定进行严格的定期考核,并依据承包兑现办法,按月、年度进行考核兑现。
3.依据国家的政策许可和公司的实际情况,尽可能加大对乙方的技改投入和生产业务的拓展,确保乙方生产任务的全面和超额完成。
六、考核与奖惩:
(另定)
七、其它:
1.本承包责任书在遇国家政策变化而使责任书不能正常履行时,甲、乙双方可相互协商,另行商定。
2.本责任书一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
签订责任书各方签字(盖章)
甲方:
乙方:
20xx年12月xx日
资料承包合同范本 第6篇
发包方:
(以下简称甲方)
承包方:
(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方共同协商,甲方将座落在佐溪村下山迁移自建房屋葛塘弄4幢13号,建筑工程项目以包工包料的形式承包给乙方施工,具体事项协商如下:
一、工程建设规模:
二间三层,占地面积98.472㎡,建筑面积约________,框混结构。建筑总工程款为贰拾壹万元整(210000元)。
二、发包形式
包工包料(除水、电、外墙漆、门窗及地砖等装潢,其余均包括在内)。
三、施工工期
现基础已完成,剩余工期四个月,即2011年3月10日至2011年7月10日。
四、质量要求
按照何红波的结构施工,尺寸的大小间根据基础而定。
五、工程款支付方法
1、开工(合同签订即付8万元材料款)
2、二层现浇完工付叁万元整。
3、四层现浇完工付叁万元整。
4、整理体结顶付壹万元整。
5、里内外粉刷完工付伍万元整。
6、余款2万元作为保证金,待工程完工后,半年内未出现质量问题,半年后的15天内付清,如半年内出现质量问题,乙方应及时予以修复,如不及时予以修复,甲方有权邀请其他建筑队伍修复,费用从保证金中扣除。
六、乙方的衣服和职责
1、严格遵守国家的有关建筑施工安全企业的政策法规。
2、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定,按安全标准组织施工,切实加强对所有员工的安全意识的教育,采用必要的安全防护措施消除事故隐患,杜绝意外事故的发生,如万一发生安全责任事故和因此而发生的费用,由乙方负责,并承担全部费用,甲方概不负责。
3、乙方应根据合同约定,据钢材、水泥到湖沿舒金迁店进货,砖壶山砖瓦厂,对不符合质量要求的材料和产品,甲方有权拒绝验收。
乙方应按要求重新采购,并承担由此所发生的费用,且工期不予以顺延。如甲方在施工中发现材料不符合要求或伪劣产品,乙方应负责拆除或修复及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方损失。
七、其他
1、工程质量:应符合问题(原文中是事故),应返工至合格为止,并由乙方承担返工重建的全部费用。
2、本工程的建筑人员人身意外伤害保险由甲方交纳。
3、乙方在完成工程量后,甲方在约定支付工程款时未能按时支付由此而造成工期延误由甲方负责,并赔偿乙方有关误工损失。
4、自拌浇捣梁、柱、板砼应及时养护,墙体组砌方法得当,并及时养护。
5、本合同未尽事宜,有甲、乙双方共同协商解决。
6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,工程款结清后,自行失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
资料承包合同范本 第7篇
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将工程承包给乙方施工,甲方将乙方作为甲方的项目部进行管理,甲方只收取乙方工程总额 %的管理费。工程具体情况如下(工程名称:工程款;
工期:承包内容:)
二、管理费在业主单位拔付第一次工程时结清。扣除管理费后的工程款,甲方收到立即拔付乙方。如乙方资金紧张,甲方可以代为垫付部分材料款及工人工资,由乙方从垫付之日起按月。5%的利率承担利息。工程完工后业主方结算付款完毕后甲方与乙方进行结算。乙方不得自行向业主收取工程款,全部工程款项由甲方收取后拔付乙方。
三、在签定本协议时,乙方已知须并了解甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容,乙方必须按甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同内容施工,甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同对乙方有全面的约束力。如甲方对业主方承担责任,乙方也必须对甲方承担相应的责任。甲方与业主方或总包方签定的施工承包合同作为本合同的附件。
四、乙方对该项目自主经营,自负盈亏,因施工所发生的一切费用与责任全部由乙方承担,甲方概不负责。在施工过程中,乙方不得拖欠供应商材料款和工人工资。如甲方为乙方的材料款和工人工资承担民事责任后,乙方应当偿还甲方,并承担相应的所有费用及利息,按同期银行贷款四倍利率计息。
五、乙方项目部的施行活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,乙方应按照国家的有关规定处理,民事赔偿责任由乙方来承担。如甲方代为承担责任,甲方有权向乙方追偿。
六、乙方项目部有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资标准,调整工作和辞退职工。
七、在施工和结算过程中,甲方给乙方项目部协助的便利,并提供相关手续。由乙方项目部负责向业主方开具工程款发票,如乙方项目部要求甲方方开具工程款发票,乙方项目部应向甲方另行交纳相应的税费。
八、承包期间,乙方项目部实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方项目部必须自觉维护发包方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程通过业主验收,安全施工,文明施工和按期完工,如发生偷工减料以次充好或发生其他质安事故或逾期交工,一切经济损失以及建设方对上述问题追究发包方的一切责任均由乙方项目部承担,需追究刑事责任的,也由乙方项目部承担责任。
九、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行全方位的管理和指导,乙方项目部必须无条件接受发包方的管理。对发现有违反质量和安全操作规程施工的或发现有质量和安全隐患的,甲方有权责令停工整顿。对不服从管理多次违规不改的视为蓄意损害发包方企业信誉,甲方有权无条件更换施工队伍,乙方项目部不得有异议。
十、乙方具有下列情形之一的,甲方有权解除合同。
1、乙方不服从甲方管理的;
2、工程逾期的;
3、工程质量不达标的;
4、拖欠农民工工资的;
5、工程管理混乱,有安全隐患的;
十一、乙方应对所施工程进行保修,保修期按甲方与业主的合同规确定,乙方工程逾期交工,每逾期一天,承担逾期违约金元。
十二、因履行本协议发生的争议,双方尽量友好协商解决;
如协商不成,由东昌府区人民法院处理。
十三、本协议自双方当事人签字或盖章后生效,本协议如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。
本协议正本一式四份,甲方与乙方各执两份。
甲方:_________建设发展有限公司
乙方:_________(签名)
日期:________年____月____日日期:________年____月____日