下面是小编为大家整理的正式买卖合同范本模板3篇,供大家参考。
在买卖合同中，买方和卖方都享有一定的权利，承担一定的义务。而且，其权利和义务存在对应关系，即买方的权利就是卖方的义务，买方的义务就是卖方的权利。更多正式的买卖合同范本模板请点击“合同模板”查看。下面是的小编为您带来的3篇《正式的买卖合同范本模板》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。
买卖合同 篇一
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签订:
甲方（卖方）:
身份证号:
电话:
住址:
乙方（买方）:
身份证号:
电话:
住址:
鉴于:
1、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）订立《商品房买卖合同》（合同编号: ），该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）:该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号: ）。
上述合同已由 登记备案。
2、 乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守:
一、 总购房款为人民币______元整，具体的付款进度及方式如下:
1、 本合同签订后_______日内，乙方以_______方式向甲方支付首期购房款人民币_______元整；
2、 开发商交房时，乙方以_______方式向甲方支付剩余购房款人民币_______元；
3、 双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
二、 甲方的义务为:
1、 甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让；
2、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续；
3、 甲方应于乙方付清首付 日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方。
三、 乙方的义务:
1、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用；
2、 承担该房屋的维修费用；
3、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、 承诺和保证
1、 甲乙双方承诺:作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力；
2、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况；
3、 甲方保证该房产不存在任何未披露的他限权利限制，如查封、抵押、回购、预告登记等任何权利限制；
4、 甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
五、 违约责任
1、 不论任何原因，若甲方未在______年______月______日配合乙方办理房产转让手续，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的所有购房款；
2、 不论任何原因，若乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金；
3、 如果甲方隐瞒任何房产存在的瑕疵信息，包括但不限于抵押、回购等相关信息，甲方同意按照本协议约定的总房款的【】%向乙方支付违约金；
4、 若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应按照未付款的万分之三向甲方支付违约金。逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金
六、 本协议自签订之日起生效。
七、 本协议正本一式两份，甲、乙双方各执壹份，各份具有相同法律效力。
甲方（签字）:
乙方（签字）:
时间:
时间:
买卖合同 篇二
甲 方：______________
乙 方：______________
签订日期：________年________月________日
甲方（销售方）：______________
乙方（购买方）：______________
甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《农业机械产品修理、更换、退货责任规定》及其他相关法律法规规定， 本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经充分友好协商一致，签订本合同。
第一条乙方向甲方出具本人身份证复印件和县级农机管理部门签发的《农机购置补贴协议》购买补贴农机具。
第二条标的情况：
序号：________
品名：________制造商：________
商标：________
型号：________
标准配置：________
单价：________
数量：________
国家补贴额：________
买方付款额：________
补充说明
合计总价款：______________大写：______________
第三条履行期限、地点和方式：______________
本合同签订地为：______________
实际交货地（即履行地）为：______________
交货时间：________年________月________日
第四条货物付款方式、付款金额及付款时间：
付款方式□一次性付款、付款金额、付款时间
□分期付款 1 期
时间、金额 2 期
时间、金额 3 期
时间、金额
□按揭付款 首付金额 首付时间 还贷情况说明
第五条货物运输方式及费用：
由甲方负责将货物运输至 ，运费经双方协商由________方承担________% 。
乙方要求将货物运送至交货地点以外地区的，增加的运费部分由乙方按实际发生额承担。
第六条验收交货：
甲乙双方在交货时，应当场进行试机、验收。
货物质量标准及验收标准，以随机所附的产品使用说明书及生产企业有关质量保证、 技术资料明示的内容为标准。
甲方在交付货物时，应当同时交付随机所附的工具、附件和备件。
第七条相关资料交接：
甲方在交付货物时，应当同时提供三包凭证，明示农机三包有效期和三包方式，告知质 量投诉受理部门和联系电话。同时提供随机所附的产品使用说明书及其他随附文件资 料，并在一周内向乙方出具财政税务部门统一监制的购货发票。
第八条 甲方在试机交货时，应当对乙方进行必要的操作技能、维修保养及安全注意事 项等技术培训。
第九条 乙方对甲方所交付货物的质量、价格、配置等有异议的，应在交付货物时现场 提出，双方协商解决。协 商不成的可向有关部门反映，及时调解处理。货物交付后，视 为双方认可，买卖行为完成。
第十条违约责任：
（一） 甲方未能按本合同约定时间交货，每延迟一天，承担合同总价款 % 的违约金。
（二） 乙方未能按合同约定付款，每延迟一天，承担合同总价款________%违约金。
（三） 甲方没有按照《农业机械产品修理、 更换、退货责任规定》发行三包服务责任的， 乙方有权向有关部门投诉，也可直接向合同履行地人民法院提起诉讼， 有关部门依法处 理。
第十一条责任免除：
（一） 因天灾害等不可搞力原因导致甲方不能及时交货的， 甲方不承担因此造成的延迟交货的违约责任。
（二） 在三包有效期内，确定因乙方未按照使用说明书要求正确使用、维护或使用说明 书明示不得改装、拆卸而自行改装、拆卸，造成农机性能改变或损坏的，甲方不承担三 包责任。
（三）非因产品质量原因发生其他人为损坏的， 或因擅自使用非甲方授权或同意的设备、 零配件导致农机故障的，甲方不承担三包责任。
第十二条 本合同的变更与解除：本协议一经签订生效，双方应严格履行。如需变更或解除，须经双方协商一致，达成局 面变更或解除协议后，本合同作废。
第十三条 本合同在发行过程中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成的，可向相 关部门反映或投诉，也可 直接向合同履行地人民法院提诉讼。
第十四条 其他未尽事宜，双方可以签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效 力。
第十五条 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。自双方签字（盖X）之日起生效。
第十六条 购置补贴政策以外购买（销售）农业机械参照此合同签订。
甲方（签章）：________ 乙方（签章）：________
法定代表人：______________ 法定代表人：______________
经办人：______________ 经办人：______________
联系电话：______________ 联系电话：______________
签订时间：______________
买卖合同 篇三
供方：
需方：
1、交货方式，地点：
2、运输，包装费用负担：供方负责，卸货及产品自身安装由需方负责。
3、验收标准及提出异议期限：按国家标准验收，提出异议期限为收货之日起5天内，如5天内无书面异议，视为型号、数量、质量均合格。
4、结算方式：货到现场付合同总额的80%（计人民币27600.00元），安装完毕付合同总额的15%（计人民币5175.00元），余5%做为质保金，一年质保期满后无息付清（合人民币：1725.00元）。
5、违约责任：需方逾期付款则每天加收未付款千分之四的违约金；
供方逾期交货则按每天未交货物总额的千分之四承担罚金。
6、解决合同纠纷方式：可以协商解决，协商不成，合同双方均可向供方所在地的法院提起诉讼。
7、其他约定事项：质保期12个月，如质量出现问题，供方必须在三小时内到达现场盔行维修。
8、需方将设备安装完毕，第一次调试必须有供方客户服务人员到现场指挥，需方应在调试之日三天之前用书面通知供方。如需方未尽通知义务而自行调试所引起的不良后果，均由需方自负。
9、本合同未尽事宜，经合同双方协商同意，可签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。本合同签订后双方之间的任何补充协议或凡没有加盖供方公章的均属无效，对供方无任何约束力。
10、乙方向甲方开合格发票。
供方：
需方：
日期：
读书破万卷下笔如有神，以上就是为大家整理的3篇《正式的买卖合同范本模板》，希望对您有一些参考价值，更多范文样本、模板格式尽在。