下面是小编为大家整理的2023答辩状6篇（完整）,供大家参考。
侵权责任答辩状是怎样的，以下的侵权责任答辩状范文，可以作为参考哦。下面是的小编为您带来的6篇《答辩状》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。
答辩状的 篇一
答辩人：赵XX，男，白族，1980年02月14日生，云南省大理州剑川县人，住云南省大理州XX村。
身份证号53293XXXXXXXX，联系电话XXXXXX。
被答辩人：李XX，男，白族，49岁，住云南省大理州XX村34号，系死者李XX之父。
被答辩人：刘XX，男，36岁，农民，白族，住云南省大理州XX村27号。
答辩人就被答辩人李XX提起人身损害赔偿纠纷一案答辩如下：
请求事项：
1、请求驳回原告的全部诉讼请求；
2、本案诉讼费用由原告承担。
事实和理由：
一、答辩人赵XX不应该对李XX的死亡承担任何法律责任，所支付的6000.00元为补偿款而非赔偿款。
1、被答辩人李XX以“事发当天答辩人邀约死者到街上吃饭”为由，要求答辩人承担赔偿责任，没有任何法律依据。
答辩人邀约死者到街上吃饭和李XX的死亡之间没有直接的因果关系，吃饭并不会必然导致李XX的死亡。
2、2011年04月05日晚上，李XX驾驶摩托车自己摔倒致伤后因抢救无效死亡，其死亡原因完全是因为自己酒后擅自驾驶摩托车，加之车速过快导致的，和答辩人没有任何法律上的因果关系。
3、本案原被告三方就李XX的`死亡达成的协议性质属于补偿协议，而不是赔偿协议。
2011年04月05日晚上，李XX驾驶摩托车自己摔倒致伤后，赵XX、刘XX从朋友角度出发，积极打电话通知其家人，并积极参与了李XX从镇卫生所、县医院、州医院的系列抢救工作。
李XX死亡后，在溪南村委会工作人员的主持下，赵XX和刘XX从人道主义的角度出发，于2011年04月08日与被答辩人李XX就李XX死亡问题签订了“协议书”。
根据该协议书第1条约定：“赵XX、刘XX二人自愿一次性弥补李XX家属壹万贰仟元（12000.00元），每人承担6000.00元”，该协议书明确地载明该12000.00元是“弥补”款，即补偿款，而不是赔偿款。
说明在签署该协议时，各方当事人认可这是一份补偿协议，而不是赔偿协议。
二、答辩人李XX不顾已经发生法律效力并已经履行的协议约定，再次将此事诉至人民法院，是一种出尔反尔、背信弃义的行为。
根据三方2011年04月08日签订的协议书第2条约定：“李XX家属无异议，付清弥补资金后，当事三方和睦相处、互相关照，三方签字后，三方不得以任何借口纠缠此事”；据此约定，赵XX和刘XX进行一次性补偿后，三方不得以任何借口纠缠此事。
赵XX和刘XX已经按照协议履行了补偿款支付义务，意味着三方因李XX死亡而产生的民事权利义务关系已经终止。
三、原被告三方签订的补偿“协议书”使原有的法律关系变成了合同关系。
原被告三方于2011年04月08日达成的补偿协议书，双方的意思表示真实、内容合法、赔偿金额合理，符合民事法律行为的要件，具有法律效力，应认定为合法有效，
根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。
当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保护。
”本案当事人三方自愿达成补偿协议，并已实际履行，该补偿协议并不违反我国法律、行政法规的强制性规定，对双方当事人具有约束力，当事人应当依照补偿协议的约定履行相应责任。
当事人三方就赵劲成死亡自行达成补偿协议，应视为三方以协议排除了法律规定的侵权损害赔偿责任的适用，三方因自愿协商而达成协议这样一个法律事实，使原有的赔偿法律关系变成了合同关系。
因此，本案中三方签订的一次性补偿协议，符合民事法律行为的要件，具有法律效力。
三方基于合同关系形成的合同之债，不是侵权之债，应由合同法予以调整。
四、当事人赵XX和刘XX已经全面、完整地履行了该协议书，意味着原被告三方因李XX死亡而产生的权利义务关系已经终止。
协议签订后，如果义务人不履行义务则承担违约责任，如果义务人已将补偿协议履行完毕，那么合同之债权债务关系就随之消灭。
本案三方签订的补偿协议对原被告三方均具有约束力，被告既然已经依协议支付相应补偿款，就无需再承担任何责任。
综上所述，答辩人认为：本答辩人对李XX的死亡没有任何过错和责任，不应该对李XX的死亡承担任何法律责任；本答辩人在李XX死亡后，考虑朋友关系，从人道主义的角度出发，与其他两方当事人就李XX的死亡补偿问题达成了补偿协议书。
该协议书各方意思表示真实、内容合法、赔偿金额合理，符合民事法律行为的要件，具有法律效力，应认定为合法有效；答辩人已经全面、完整地履行了协议约定的补偿义务，当事人三方因李XX的死亡而产生的民事权利义务关系已经终止。
但被答辩人出尔反尔、背信弃义，在达成补偿协议并获得履行后诉至法院，其诉讼请求违反了我国民法的诚实信用原则，也违反了我国《合同法》第八条的规定，没有任何法律依据，起诉显系滥用诉权，请求人民法院依法予以驳回。
此呈
XX县人民法院
答辩人：赵XX
20XX年09月20日
被告答辩状 篇二
答辩人：xxx，女，xx年xx月xx日出生，汉族，现住xxxxxxx，联系电话：xxxxx
现就原告诉答辩人机动车交通事故纠纷一案，提出如下答辩意见：
一、答辩人对本次交通事故的发生、时间、地点、责任划分、投保情况等无异议。
二、本案答辩人不承担责任，原告的损失应当由保险公司赔偿。 事故发生时，答辩人在保险公司投有交强险和5万元的商业三者险。事故发生时，仍处于保险期内，并且答辩人所驾车的车辆具有合格的行驶证、答辩人具有驾驶证，驾驶行为完全合法。根据保险法、最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件的司法解释规定，本案应当先由保险公司在保险限额内先予赔付。
三、答辩人为救治原告垫付了16615.89元，保险公司应该赔偿给答辩人。
首先，为救治答辩人，原告直接向医院交付押金为15500元，xx（原告的外甥女婿）给答辩人出具了一份证明，证明从答辩人手中取走了15500元的押金条。
其次，入住时，因需挂号、检查等答辩人还为原告垫付了1115.89元的医疗费，该笔费用未计算在住院费用清单内，医疗费票据由答辩人保管。
希望法院将上述答辩人垫付的16615.89元直接判令由保险公司支付给答辩人。
四、答辩人对原告诉请赔偿的部分项目和金额有异议，请求人民法院依法查实。
1、残疾赔偿金：依据最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第25条规定：“残疾赔偿金根据受害人
丧失劳动能力程度或者伤残等按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。”原告是1930年6月3日出生，今年已经83岁了，依据法律规定残疾赔偿金应计算5年。
原告所提供的证据无法证明原告系城镇人口，也无法证明原告在城镇居住且工作一年以上。
综上，原告的残疾赔偿金应当按照农村居民人均纯收入标准五年计算，即7154元×5年×10%=3577元。
2、营养费：没有医院加强营养的医嘱，不予认可。
3、护理费：没有提供护理人员的身份证明、误工证明、收入证明，不予认可。
4、交通费过高，请求法院酌情支持。
以上答辩意见，请合议庭合议时予以充分考虑，作出公平、公正的判决，以保障答辩人的合法权益。
此致
大同市南郊区人民法院
答辩人：xx
答辩状 篇三
答辩人：熊，男，汉族，生于1x年5月2x日，重庆市忠县人，住忠县XX镇XX村二组。
被答辩人：郭ZZ，男，汉族，广东省广州市人，生于1x21年5月x日。
答辩人与被答辩人道路交通事故损害赔偿纠纷一案，现提出如下答辩意见：
一、答辩人与被答辩人发生道路交通事故情况属实。但对广东省公安分局交警大队作出的交通事故人定书责任认定不服，其理由如下：该交通事故认定书中认定的事实及形成原因与事故发生的过程及事实不服。其发生事故时，答辩人驾驶的小车在广珠东线由南往北方向行驶过程中，在遇红绿灯处，答辩人驾车在前面行驶，被在随后无证驾驶无牌的被答辩人从车尾撞上缓缓慢行驶的答辩人的车尾。在本次事故中，答辩人没有任何过错，其事故原因主要是被答辩人在事故过程中无证驾驶无牌摩托车，其事故原因是由被答辩人自行引起的，被答辩人损害后果只能由其自行承担，答辩人不承担本次交通事故中任何责任，更不承担任何民事赔偿责任。同时，道路交通事故认定书中答辩人驾驶的小车制动系统、灯光系统不合格与被答辩人追尾发生本次交通事故没有任何联系。本次交通事故发生的主要原因是被辩答人无驾驶资质、驾驶无牌摩托车并且超速追尾造成本次事故，而事故责任认定书认定为事故发生为碰刮更与事实不符。发生交通责任事故后，在认定交通责任事故过程中，答辩人要求公安交通警察支队出示事故现场录像未果，认定过程中公安交警认定程序违法，交通责任事故认定书前后矛盾。因此，本次事故应该由被答辩人承担其全部本次事故的全部责任，答辩人不承担本次事故责任。
二、答辩人驾驶的车辆在中国人民财产保险股份有限公司番禺支公司参加了交强险情况属实。其被答辩人的损失只能是在交强险范围内由中国人民财产保险公司番禺支公司承担，其他损失由被答辩人自行承担。
三、被答辩人要求赔偿精神赔偿金没有任何依据。本次事故是由被答辩人自行造成的，根据最高法《关于确定发事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》相关规定：精神损害赔偿的依据是要根据侵权人的过错程度、侵权手段、场合行为方式、危害后果、获利情况，侵权人的经济承受能力等因素确定，本次事故是由被答辩人自已造成的，答辩人在要本次事故中也没有任何过错。因此，要求答辩人支付精神赔偿金是没有任何法律依据。
四、被答辩人主张误工费没有任何依据。被答辩人是一在校学生，要求主张误工费用的误工单位系其亲戚(有直接利害关系)开办的，其主张赔偿无效。
五、关于车辆损失费，本次事故是由被答辩人承担其全部责任，因此，答辩人不承担其车辆损失费的赔偿责任。
综上所述，因本次事故系答辩人的自行全部过错造成的，应承担其本次事故的全部责任，因此，其诉讼费用由被答辩人承担，并应依法剥回被答辩人的全部诉讼请求。
此致
广州市东莞区人民法院
答辩人：
x年二月十日
答辩状 篇四
答辩人：旅游度假有限公司，住所地。
法定代表人：陈甲。
针对杨某诉答辩人旅游度假有限公司劳动争议纠纷案，答辩人作如下答辩：
一、旅游度假有限公司对杨某构成工伤以及五级伤残的鉴定结论无异议，旅游度假有限公司也愿意按照法定标准对杨某进行赔偿。工伤事故发生后，旅游度假有限公司及时为杨某垫付了医疗费用，也主动申请了工伤认定及劳动能力鉴定。
二、 一次性伤残补助金的计算基数应为xx市职工平均工资的6x%。
《工伤保险条列》第三十六条：“(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为1x个月的本人工资……”第六十四条：“本人工资低于统筹地区职工平均工资的6x%的，按统筹地区工资平均工资的6x%计算。”杨某x2年5月至x3年4月的平均工资为125x元/月，x2年xx市职工平均工资的6x%为3xx3元/月*6x%=22xx元/月。因此，杨某的一次性伤残补助金应为22xx元/月*1x月=4xx6x元。
三、杨某要求旅游度假有限公司支付停工留薪期的工资没有法律依据。
《工伤保险条例》第三十三条：“职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经社区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月……”杨某于x2年4月14日受伤住院，但旅游度假有限公司自x2年5月起仍然按原工资待遇标准向杨某支付工资至x3年12月，即1x个月的工资，共计25x2x元。本案中，杨某的停工留薪期内的工资应以12个月为限，旅游度假有限公司向其发放的停工留薪期工资已超过法定标准。因此，旅游度假有限公司不应再额外向杨某支付停工留薪期的工资，同时对于超额支付的1xx2x元理应用于抵扣旅游度假有限公司需支付的其余工伤待遇。
四、 垫付的医疗费以相关票据为准。
五、 续医费以司法鉴定机构的鉴定结论为准。
六、 住院伙食补助费过高，应按每人每天x元计算。
《xx市人力资源和社会保障局关于<工伤保险条例>（修订）实施有关政策问题的通知》(渝人社发〔〕2x4号：“四、x1年1月1日起职工住院治疗工伤的伙食补助费标准按每人每天x月标准执行，由工伤保险基金支付。”因此，住院期间的伙食补助费应以每人每天x元标准，按实际住院天数计算。
七、 护理费16x元过高，应以xx元/天按实际住院天数计算。
八、 交通费1x元过高，应予以减少。
九、 生活津贴2x元，没有法律依据。
十、 经济补偿金1134x元，没有法律依据。
杨某与旅游度假有限公司签订的劳动合同已于x3年12月1x日期满。期间，旅游度假有限公司足额向杨某发放了工资以及停工留薪间的工资。现杨某起诉到法院要求解除劳动合同，并支付一次性工伤保险待遇。因此，本案不符合支付经济补偿金的条件，杨某的该项请求，于法无据，不应得到支持。
答辩人旅游度假有限公司答辩如上，望法庭予以采纳。
答辩人：旅游度假有限公司
代理律师：
x4年1x月1x日
答辩状格式及 篇五
xx区人民法院：
20xx年03月03日，贵院就原告鹿某某诉xx韵达快递公司违约和侵权一案依法进行了公开开庭审理，今天原告依法出庭。
原告现根据前面的证据交换和庭审调查及其答辩等，发表答辩意见如下：
一、原告坚持原告的诉讼请求及补充诉讼请求。原告没有任何违约行为。被告非法解除与原告的《合同书》是一种违约行为，贵院已经认定无锡韵达快递公司单方面解除与原告订立的“合同”是违约行为。原告与被告订立的《合同书》（以下简称“合同”）是“格式合同”，但其合同是真实的，合同的部分条款是“格式条款”。
《合同法》第39条明确：“格式条款是当事人为重复使用而预先拟订并在订立合同时未与对方协商的条款”。这些格式条款不公平不合理，严重损害了原告的权利和利益。
根据《中华人民共和国合同法》第四十条：“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。”的规定，此合同中，凡适应《中华人民共和国合同法》第四十条之规定的条款一律无效。《合同书》的许多条款是无效的格式条款，这些无效的格式条款，不受法律保护。假定这些无效的格式条款，受法律保护，原告也没有达到收回承包区的投诉标准，况且原告一次投诉也没有。
《合同法》第八条“ 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。《合同法》“第九十六条明确：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方”。假设原告真的违约了，被告要解除合同，也得书面通知原告才合法。
事实上，原告没有任何违约行为，也没有任何过错，被告单方面解除合同是违法的，且给原告造成了重大的直接经济损失。为维护法律的的尊严，保护公民的合法权益，原告请求法院支持原告的诉讼请求及补充诉讼请求，判令无锡市韵达快递有限公司违约，并赔偿违约造成的直接经济损失和固定资产折扣费壹拾伍万零柒佰叁拾伍元整（￥150735.00元。）
二、自20xx年9月6日至20xx年3月31日，原告实际承包东亭友谊路以东市场以来，被告一直以种种原因不肯与原告结算有偿派送费用，根据韵达网络有偿派送实施细则及处理（罚)规定第四款第4条“独立公司不得对派送费用进行截留，必须严格按规定落实到各分部。”又根据《合同法》第一百零九条“当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。”之规定，原告请求人民法院判令无锡市韵达快递有限公司结算原告应得劳务费包括有偿派送费用共计伍万壹仟陆佰玖拾柒元伍角(￥51697.50元）。
三、20xx年4月1日，被告在事先没有任何书面通知的情况下单方面停止原告的派件、揽件、发件，同时向原告区域市场新老客户发出通知，之后，原告市场区域客户的快件被以下承包区负责人揽件发出。分别为王xx、王xxx、王x、王x、王xx、叶xx、徐x、徐x、沈xx、郑xx、吴xx、吴xx、刘xx、郑x、小周、唐xx、李xx、王x、刘x、六部钱x、市区三分部等承包区揽件发出。致使原告可预见可实现的未来利益灭失。这种因违反合同可能造成的损失也是xx韵达公司应当预见到的。
《合同法》第一百一十三条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”根据《合同法》“ 第113条”，“民法通则第112条”，原告请求人民法院判令被告赔偿原告市场客户经济损失费即最低可得利益损失为壹拾捌万叁仟伍佰陆拾元整（￥183560.00元）。
四、20xx年4月1日通知下达后，原告八分部客观情况发生重大变化，致使八分部组成人员即两位司机，一位摩托车派件人员、一位电动车派件人员和一位话务员突然失去工作，根据《劳动合同法》第四十条第(三)项“劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。”原告额外支付八分部员工一个月工资后，解除劳动合同。
因为无锡韵达快递有限公司没有提前通知本人解约之事，使本人无法提前一个月告之八分部员工，虽然原告与无锡韵达快递有限公司非聘用关系，但原告和八分部员工却是实实在在的聘用关系，因为韵达公司违约，所以原告已经支付八分部员工的经济补偿金共计柒仟捌佰元正（7800.00元）理应由无锡韵达快递有限公司负担。所以，原告请求人民法院判令无锡韵达快递公司赔偿原告已经支付的八分部员工的经济补偿金共计柒仟捌佰元正（7800.00元）。
五、原告自签订合同以来，原告的业务员业务水平高，业务员经手的收签和派揽快件没有出现差错。
业务员一直是工作态度良好，以客户为上帝，以优质服务为宗旨，深得客户好评，在被告单方面解除了原告的承包合同后，仍有一些客户前来原告处办理快递业务。足以证明“原告的业务员业务水平高，工作态度好，服务质量高，”否则，在通知下达后，不会有客户还在原告处邮寄快件的。
20xx年4月1日，无锡韵达快递有限公司给原告的新老客户发出通知说：“因前期业务员服务质量差，业务水平低，工作态度不认真等等原因”，无锡韵达快递公司主观上实施诽谤诋毁等损坏名誉权的恶意行为，客观上散布虚假事实，严重损害了原告的名誉权。
原告依据《民法通则》“第一百二十条“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的，有权要求停止侵害，恢复名誉，消除影响，赔礼道歉，并可以要求赔偿损失。”根据《合同法》第112条， “对方还有其他损失的应当赔偿损失”，这里“对方还有其它损失的”，就可以包括非财产上的损害造成的这一损失。名誉权损失的赔偿属于本案的连带关系，理应在本案中受理。原告请求人民法院依法判令被告赔偿原告的名誉权损失费伍仟元整（￥5000.00元）。
六、20xx年4月1日，无锡韵达快递有限公司单方面实质性解除了原告的承包合同后，原告无法在韵达公司直接进行快件业务了，但原告的一些客户还是照样来原告处办理快递业务，原告将业务委托给原韵达同事或别的快递公司办理。
20xx年4月13日，本人委托韵达同事代发快件共34票，当天正常发走的快件10票；剩余14票被韵达公司故意扣留，经客户催促和投诉后，4月14日又发走的快件8票；4月15号又发走4票；4月16日又发走1票；后重新改韵达面单或改其它快递面单发走6票；还有1票为无锡强达金属制品厂的货因为被扣，对方客户停产，经强达公司多次催促，后来退回强达公司，强达公司又委托原告从天天快递特急发出；还有1票为贵夫人即无锡雷迪迅浦贸易有限公司的一票货被扣，经多次催促，后由现韵达业务人员拿着裸机退回贵夫人公司，后来由原告代表韵达公司赔偿客户100元结束；还有1票为瑞力生公司的货至今扣留没有归还；最后有2票为西施美公司的货至今扣留没有归还。
无锡韵达快递有限公司得知：无锡瑞力生塑胶材料有限公司的一件货（价值189.00元）和无锡市西施美日化有限公司两件货（价值14850.00元），是原告委托别人办理的，且这两家尚有原告月结快递费用没有结算，无锡韵达快递有限公司便将两家货给予故意扣留。
无锡韵达快递有限公司的这一行为，给无锡瑞力生塑胶材料有限公司和无锡市西施美日化有限公司造成了一定的损失，同时两家公司明确表态，退回所扣货物后再结算原告月结快递费用。
根据《合同法》第一百二十二条 “因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”《物权法》第二百四十五条 “占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权请求损害赔偿。”所以，原告请求人民法院，判令无锡市韵达快递有限公司返还或者赔偿4月13日韵达扣留无锡瑞力生塑胶材料有限公司壹件货物（韵达单号100xxxxx8621，价值189.00元）和无锡市西施美日化有限公司贰件货物（韵达单号1000073943191和1000xxxxxx3190，价值14850.00元）。合计壹万伍仟零叁拾玖元（15039.00元）。
七、20xx年6月14日，原告委托原韵达同事李x代原告发往溧阳的一箱货（韵达单号为100xxxxx43），当晚，李x将此货交于韵达，并作了网上扫描记录，但货物至今客户没有收到，客户去无锡韵达公司查说没有此货。
快递作业是个操作非常严谨的工作流程，这一箱货大概有30公斤左右，白色蛇皮袋包装，不可能无原无故就不见了，从韵达公司没有主动去调查此事，没有积极去调监控查找此货，而只是一味的对客户说“此货不在韵达公司，谁拿你的货，你找谁去”。从网上扫描记录上可以断定，此货运单号码被无锡韵达公司觉察是原告所发，给予故意扣留。
根据《合同法》第一百二十二条 “因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”《物权法》第二百四十五条 “占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有人有权请求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权请求损害赔偿。”所以，原告请求人民法院，判令无锡市韵达快递有限公司归还6月14日扣留原告客户的一箱货物。
八、20xx年12月12日，签订合同时，原告共上缴押金4500元，在原告要求开具收据的情况下，王主管给本人开具一张3500元的收据，解释为：其中1000元作为承包费。因为无锡市韵达快递有限公司违约，所以应当返还实交押金叁仟伍百元整（￥3500.00元）。
九、从20xx年12月12日签定合同至20xx年3月31日韵达单方面终止合同，原告承包东亭镇友谊路以东（包括友谊路单号）市场共计三个月另20天。
按照唐传喜签定合同当天对原告口头承诺半年之内按每个月1000元承包费用计算，原告共上缴5000元承包费（有收条为证），无锡韵达公司多收原告一个月另11天的承包费。每月承包费为1000元，每天承包费为33元，所以一个月另11天的承包费为1000+33X11=136320xx年4月1日无锡韵达公司单方面解除合同应形成违约，应退还原告一个月另11天的承包费用为壹仟叁佰陆拾叁元整（￥1363元）。
十、赔偿完全闲置的两辆机动车苏BOK895和苏BNV285车辆保险共计6040元；自4月1日无锡韵达快递有限公司没有任何通知单方面突然解除原告合同，并于当天停止原告市场的派件、揽件、发件。使正常服务于八分部的三辆机动车辆（苏BOK895、苏BNV285苏B9G391），无法正常服务，闲置至今，给原告造成重大财产缺失。考虑本人也是司机，偶尔也开一下车，所以只要求无锡韵达快递有限公司承担其中完全闲置的两辆机动车的保险。
苏BOK895机动车交通事故责任强制保险：1350元；
苏BNV285机动车交通事故责任强制保险：2030元；
苏BNV285车辆损失和第三者责任险共计：2660元；
机动车保险总计：6040元。
十一、被告在法庭上出示的证据有67条指定原告的投诉、15000元欠条、遗失的保价物品、2月3月中转费和承重费明细，以上已经都质证为虚假的证据。
无锡韵达公司主观上存在恶意，且完全具有过错责任，完全为了损害原告的利益。赔偿方面应该具有惩罚性。
十二、原告5月21日委托李xx发往徐州丰县的一件货（韵达单号为1000xxxxx09），韵达网站一直没有任何记录，原告也问过李x多次，说确实交到公司了，没有做扫描是因为唐亮查原告的转件太严， 6月2日发件方又查此货，我再次去网上调了单号，发现有一条6月1日无锡韵达公司指定李x派送的记录，这条记录是确定证明这件货就在无锡韵达公司无疑。
十三、原告5月11日委托李x发往泰州的一票文件（韵达单号为1000xxxxx5513），网上没有记录，这票件李想说确实交到韵达公司了；这件货就在无锡韵达公司无疑，请韵达公司予以查实，并退还文件。
十四、原告委托刘x发往天津的一票12.75公斤的一件货（韵达单号为100xxxxx27），网上记录显示5月12日到天津滞留后，在5月18日退回无锡公司，原告曾委托刘亮去公司查找，但没有找到此货。
这件货就在无锡韵达公司无疑。
十五、无锡韵达公司违约，被告应该承担本案的全部诉讼费用。
十六、关于本案属于违约之诉还是侵权之诉的答复。
本人在法庭上回答这个问题是属于违约和赔偿之诉。
可能回答的不是很清楚，现解释如下：根据我国现行法律规定，违约之诉不能提出精神损害赔偿请求，所以实际上本案自立案时已经定位为侵权之诉。
从合同角度出发，无锡韵达公司属于违约行为，应该承担违约责任。
同时从侵害原告的名誉权和原告对客户快件的合法占有权角度来说，无锡韵达公司属于侵权行为，应当承担侵权责任。
原告始终认为无锡韵达公司违约并侵犯原告的名誉权和原告对于客户货物的合法占有权，本案属于违约责任和侵权责任的竟合情形。
我们的起诉方式也一直是违约和侵权诉请。
合同法第一百二十二条 因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。
这条是违约和侵权的竟合的法律依据。
尊重事实，本案实际上是侵权之诉。
最低也是违约基础上的侵权之诉。
综上所述，为维护法律的尊严，维护公民的合法权益，原告依据中华人民共和国《民事诉讼法》、中华人民共和国《民法通则》、中华人民共和国《合同法》、中华人民共和国《劳动合同法》、《物权法》及其它法律的相关规定，原告请求人民法院支持以下诉讼请求：
1、判令无锡市韵达快递有限公司违约，并赔偿违约造成的直接经济损失和固定资产折扣费壹拾伍万零柒佰叁拾伍元整（￥150735.00元。）
2、判令无锡市韵达快递有限公司结算原告的应得劳务费包括有偿派送费用共计伍万壹仟陆佰玖拾柒元伍角（￥51697.50元）。
3、判令无锡市韵达快递有限公司违法解除合同，赔偿原告市场客户经济损失费即最低可得利益损失为：壹拾捌万叁仟伍佰陆拾元整（￥183560.00元）。
4、判令无锡市韵达快递有限公司支付原告已经支付八分部员工的经济补偿金共计柒仟捌佰元整（7800.00元）。
5、赔偿原告名誉权损失费伍仟元整（￥5000.00元）。
6、返还（否则赔偿）4月13日无锡市韵达快递有限公司扣留无锡瑞力生塑胶材料有限公司壹件货（韵达单号100xxxxxxx621）和无锡市西施美日化有限公司贰件货（韵达单号100xxxxx3191和100xxxxx43190）。
7、返还（否则赔偿）6月14日无锡市韵达快递有限公司扣留原告委托原韵达同事李x代发的一件货（韵达单号为100xxxxxxx456）。
8、退还原告实交押金叁仟伍佰元整（￥3500.00元）。
9、退还多收的承包费用共计壹仟叁佰陆拾叁元整（￥1363元）。
10、赔偿完全闲置的两辆机动车苏BOK895和苏BNV285车辆保险共计6040元；
11、被告在法庭上已经出示虚假证据材料，原告将诉讼请求中的名誉权损失费追加至伍万元，同时将诉讼请求中的第1条固定资产直接经济损失50%的折扣确定为不打折。
12、返还（否则赔偿）5月21日无锡市韵达快递有限公司扣留原告委托李x发往徐州丰县的一件货（韵达单号为100xxxxxx309）。
13、返还（否则赔偿）5月11日无锡市韵达快递有限公司扣留原告委托李x发往泰州的一票文件（韵达单号为100xxxxxxxx13）。
14、返还（否则赔偿）5月11日原告委托刘亮发往天津的一票12.75公斤的一件货，在5月18日退到无锡市韵达快递有限公司被扣留(韵达单号为1000xxxxx。
15、判令被告承担本案的全部诉讼费用。
xx区人民法院
原告：xx
20xx年03月04日
答辩状 篇六
答辩人：x房地产开发有限公司
住所地：xx市人民路25号
法定代表人：王某，该公司经理
被答辩人：陕西金银工程建设有限公司
住所地：xx市渭阳路78号
法定代表人：刘某，该公司经理
被答辩人诉答辩人建设施工合同纠纷案，贵院已经受理，现答辩人根据事实和法律答辩如下：
一、关于“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息”之诉讼请求，于法无据，应予驳回。
根据x年8月16日答辩人与被答辩人签订的《建设工程施工合同》第一部第五条“合同价款 暂定价 31535818.17元（以决算为准） 文明工地施工费：343699.56元”及第三部分专用条款第23.2 “本合同价款采用可调价格方式确定。(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法：工程结算时，按20xx年8月26日协议条款及双方承诺方式另行结算。”之约定，答辩人付款的依据应是双方的结算的合同价款，但双方至今尚未进行结算。
其次，x年6月13日，由答辩人和被答辩人共同委托xx市建设工程造价管理站进行决算，x年10月16日，xx市建设工程造价管理站出具了《工程决算书》。但x年3月24日，xx市建设工程造价管理站撤销了x年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。并建议双方通过合同仲裁或司法程序解决该工程结算问题。至此双方委托第三方决算仍无结果。
综上，至今为止，双方未进行结算，委托第三方决算亦无结果。因此在本案工程总价款尚未确定之前，被答辩人请求答辩人支付工程款余额751929.15元尚无依据，依法应予驳回。
另，“并承担银行同期贷款利息；”之诉讼请求，并不是具体的数额，因不符合《民事诉讼法》第一百零八条“起诉必须符合下列条件：(三)有具体的诉讼请求和事实、理由”之规定，依法应予驳回。
二、关于“判令答辩人赔偿损失6549555元”之诉讼请求，因无事实和法律依据，依法应予驳回。
被答辩人诉称“二是因答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失957600元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元”的逻辑是， 造成其6549555元损失的原因是答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半。
那么答辩人是否按照工程进度及时付款呢，根据x年8月16日《建设工程施工合同》“第三部分专用条款26、工程款（进度款）支付。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按月进度款的80%支付，工程竣工验收后付至总价款的80%，除5%的保修金外，交工后30日内付清。”之约定，答辩人支付进度款的时间点为两个，一是按月进度款的80%支付；二是工程竣工验收后付至总价款的80%。答辩人是否违约答辩如下：
首先：是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
在本案中，被答辩人从施工到竣工验收结束时，从未给答辩人报送工程进度，答辩人只能根据被答辩人的要求及时足额支付工程进度款。根据x年8月16日《建设工程施工合同》第二部分通用条款第9.1条“承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：(2)向工程师提供年、季、月度计划及相应进度统计报表”、第9.2条“承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失”及第三部分专用条款第9.1条“承包人应按约定时间和要求完成以下工作：(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日向建设单位、监理单位报送当月完成工程量报表和下月进度计划报表”、第25.1条“承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日前提交完成工程量（形象进度）的报告”之约定，因被答辩人从未给发包方答辩人报送过任何完成工程量的报告，因此，是否按月进度款的80%支付，答辩人不存在违约情形。
其次，关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
即使按照被答辩人认为的工程总价款34143752.42元的80%计算，应是27315001.936元。根据x年6月11日至x年4月30日《王城国际工程款明细单》共付款29021822.75元，加上x年10月28日付款50万元、x年1月22日付款5千元和x年2月11日付款5万元共计29576822.75元。因此答辩人在x年4月底竣工时，已经支付了工程总价款的86.62%。更何况根据答辩人的决算，工程总造价应为27702287.57元，答辩人已经超额支付了工程款。因此关于工程竣工验收的付款行为，答辩人并未违约。
第三、既使因为答辩人不按照工程进度付款，致使工期延误一年半，那么是否造成被答辩人遭受工程管理费用损失2900400元，机械租赁费用损失957600元，架管、扣件、丝杆等材料费用损失2269555元，应由答辩人举证证明，并在法庭审理中有待进一步查证。
综上，支付工程进度款答辩人并未违约，被答辩人的该项诉讼请求因为事实依据，依法应予驳回。
值得提醒的是，答辩人已经支付被答辩人工程款共计29576822.75元，而根据答辩人的决算，工程总造价应为27702287.57元，答辩人已经超额支付了工程款1874595.18元。
三、关于“判令答辩人支付违约金45609元”诉讼请求，因答辩人现在已不存在违约事实，因此该项诉请应予驳回。
此违约金的计算应是根据x年6月11日在任某主持下达成的《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；决算结果若甲方付超，乙方应当在三日内向甲方退还多付的款项，逾期未付清的，按应退未退的百分之零点五向甲方支付违约金。”之约定，应付未付款为45609元。
但x年3月24日，xx市建设工程造价管理站撤销了x年10月16日公布的该工程决算书，并退回其支付的工程决算费用。因此，xx市建设工程造价管理站至今仍无据算结论。
故x年6月11日《协议书》第三条“在该站决算结论后三日内甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按应付未付的百分之零点五向乙方支付违约金；”的约定，因该站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实。
综上，因xx市建设工程造价管理站至今尚无决算结论，答辩人不存在“逾期未付清”的违约事实，“判令答辩人支付违约金45609元；”诉讼请求无事实依据，该项诉讼请求应予驳回。
四、关于“判令答辩人支付消防工程管理费980000元”诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
第一、根据被答辩人 “另，定额站对王城国际工程决算未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，这两项费用也应由答辩人承担。” 之诉称，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突。
首先，如果被答辩人严格按照x年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果即使并未计入消防工程管理费980000元和打桩租用发电机费用230000元，被答辩人亦应按照定额站的决算结果执行；
其次，如果被答辩人不按x年6月11日《协议书》内容执行，那么定额站的决算结果亦不应作为被答辩人计算工程余款的依据，即第一项诉讼请求“判令答辩人支付工程款余额751929.15元，并承担银行同期贷款利息；”无任何决算依据，理应予以驳回。
最后，在第一项诉讼请求与第四项诉讼请求之间，被答辩人只能二选其一，选择第一项诉讼请求，则第四项诉讼请求顺理成章应被驳回，而第一项诉讼请求因xx市建设工程造价管理站至今尚无决算结论而无法认定；选择第四项诉讼请求，则表明被答辩人自己已经不认可x年6月11日《协议书》内容，被答辩人第一项诉讼请求因自相矛盾而无法认定具体数额，况且第四项诉讼请求被答辩人应举证证明，并在审理中查明。
第二，消防工程是答辩人与其他公司签订的施工合同，是在被答辩人施工结束并撤离工地后才开始进行的施工，在施消防工程工期间，被答辩人未进行过任何配合工作，也不存在所谓的消防工程管理费，所以该项诉请与事实不符，依法应予驳回。
综上，此项诉讼请求与第一项诉讼请求存在逻辑上的冲突，被答辩人只能二选其一，更何况消防工程是在被答辩人撤离工地后由其他公司施工的，因此该项诉讼请求依法应予驳回。
五、关于“判令答辩人支付租用发电及费用230000元” 诉讼请求，因与事实不符，依法应予驳回。
同上述第四项第一部分答辩。
综上所述，被答辩人的诉讼请求无事实依据和法律依据，依法应予驳回。
读书破万卷下笔如有神，以上就是为大家带来的6篇《答辩状》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。